【精】承攬合同范本
隨著法律觀念的日漸普及，合同對(duì)我們的約束力越來越不可忽視，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴(yán)格履行義務(wù)。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編為大家整理的承攬合同范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。
承攬合同范本1
甲方：
法定代表人：職務(wù)：聯(lián)系方式：
身份證件：
乙方：
法定代表人：職務(wù)：聯(lián)系方式：
身份證件：
經(jīng)甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關(guān)事宜，甲乙雙方自愿達(dá)成如下約定條款：
一、承攬工程概況：
1、承攬工程地址：
2、工程承包總面積：，每平方米價(jià)款 元，工程總價(jià)款計(jì) 元。
3、承包方式：承攬方負(fù)責(zé)工時(shí)和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料(水泥、水、電等)由甲方無償提供。
二、甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)：
1、乙方按照承攬標(biāo)的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。
2、如在防水保溫工程運(yùn)作中，發(fā)現(xiàn)屋面不完整，乙方有權(quán)要求甲方及時(shí)處理，如延誤工期，其后果由甲方負(fù)責(zé)。
三、工程款支付方式：
1、經(jīng)甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費(fèi)按總價(jià)70%付給乙方。實(shí)際面積平方米，每平方米 元。
2、所承攬的防水保溫工程項(xiàng)目完工后，再付總工程款的20%，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，把余下費(fèi)用全部一次結(jié)清。
四、違約責(zé)任：
甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價(jià)款外，應(yīng)承擔(dān)工程總價(jià)款的`30%的違約金。乙方可根據(jù)《合同法》到當(dāng)?shù)胤ㄔ簩?duì)甲方提起訴訟。造成一切后果，由甲方承擔(dān)。
五、此合同在實(shí)際履行中有不妥之處，雙方協(xié)商解決，或另行補(bǔ)充約定。
本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產(chǎn)生法律效力。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
______年______月_______日 ______年______月_______日
承攬合同范本2
甲方： 乙方：＊＊＊空調(diào)工程有限公司
地址： 地址：深圳市
傳真： 傳真：0755-
電話： 電話：
聯(lián)絡(luò)人： 部門： 聯(lián)絡(luò)人： 部門：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它國(guó)家法律、法規(guī)，甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承攬甲方工程等事宜，同意簽訂本合同并愿忠實(shí)履行如后條款：
第一條：工程名稱： （下稱“本工程”或“工程”）
第二條：工程地點(diǎn)：
第三條：工程范圍： （詳如本合同圖說附件一）
第四條：工程期限：本工程的開工日期為 年 月 日（下稱“開工日”），并自開工日起計(jì) 60個(gè)日歷天內(nèi)完成并通過甲方驗(yàn)收。
第五條：工程總價(jià)：人民幣
第六條：付款辦法
6.1 乙方銀行賬戶：戶 名：
銀行名稱： 賬號(hào)：
6.2 本合同總貨款按下列約定支付：
簽訂合同，甲方應(yīng)付乙方總工程款的30%，即人民幣 ；
熱回器及水泵到工地，甲方應(yīng)付乙方總工程款的40%，即人民幣 ；
工程全部完工在驗(yàn)收之前，甲方應(yīng)付乙方總工程款的15%，即人民幣
工程全部完工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格，同時(shí)乙方辦妥保修證并簽署保證書予甲方后，甲方應(yīng)支付乙方工程總價(jià)之12 %，即人民幣.
6.3 保修金條款
本工程不需要繳納保修金。
乙方同意工程總價(jià)之 3 %作為保修金。該保修金待保修期滿且乙方已履行全部保修義務(wù)時(shí)，乙方可向甲方申請(qǐng)無息領(lǐng)回。
本工程按國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定工程承包方或施工方應(yīng)在工程的合理使用年限內(nèi)履行保修義務(wù)的，乙方在未繳納保修金或領(lǐng)回全部保修金后仍需履行保修義務(wù)，承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
6.4 經(jīng)乙方申請(qǐng)，甲方應(yīng)當(dāng)于收到申請(qǐng)3日內(nèi)核對(duì)本工程進(jìn)度款，七日內(nèi)核對(duì)保修金，并于核對(duì)完畢后20日內(nèi)撥付到乙方銀行賬戶，逾期仍未付款，由此影響之工期予以順延。
6.5 乙方請(qǐng)領(lǐng)各項(xiàng)工程款應(yīng)付全額合法發(fā)票，并經(jīng)甲方指定的監(jiān)理工程師（下稱“監(jiān)理工程師”）會(huì)簽證明。
第七條：工程價(jià)款
7.1 本合同第五條工程總價(jià)包括但不限于本工程所需的所有材料、設(shè)備成本、機(jī)具、運(yùn)費(fèi)、各種應(yīng)付稅款、搬運(yùn)費(fèi)、工資、安裝費(fèi)、一般支出費(fèi)、利潤(rùn)、保險(xiǎn)費(fèi)、管理費(fèi)、保修費(fèi)、工程查驗(yàn)費(fèi)，以及就本工程所做的試驗(yàn)所需各項(xiàng)費(fèi)用及其它履行本合同有關(guān)的各項(xiàng)成本與費(fèi)用，甲方應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定向政府繳納的一切相關(guān)費(fèi)用除外。
7.2 乙方確認(rèn)并同意本合同工程總價(jià)系屬確定價(jià)格，乙方不得因工程所需的材料、供應(yīng)品及設(shè)備價(jià)格的漲跌，或因與本合同施工有關(guān)的工資率及其它成本費(fèi)用的增加為理由而要求調(diào)整，且不得以未充分了解增加成本的因素而要求調(diào)整工程價(jià)款或請(qǐng)求額外補(bǔ)償。
第八條：圖說附件
8.1 本合同附件、議價(jià)紀(jì)錄表、圖樣、估價(jià)單、施工說明書、工程項(xiàng)目書、工程進(jìn)度表和乙方的執(zhí)行計(jì)劃，暨甲方提供的各項(xiàng)工程圖說及規(guī)格（下統(tǒng)稱“圖說附件”），經(jīng)甲方認(rèn)可者均為本合同的內(nèi)容，對(duì)雙方具有法律上約束力。
8.2 乙方已詳細(xì)審閱、了解本合同及其圖說附件，并經(jīng)檢視工程地點(diǎn)，已充分了解工程位置現(xiàn)狀及地質(zhì)等，并已研判可能影響本工程的各項(xiàng)情況后，乙方同意依照本合同的規(guī)定，按甲方核準(zhǔn)的圖說附件，提送執(zhí)行計(jì)劃，包括工程質(zhì)量管理計(jì)劃和品質(zhì)保證計(jì)劃等，并提供各項(xiàng)工作所需的一切人力、監(jiān)督、物料、供應(yīng)品與設(shè)備，以完成本工程并提供其它各項(xiàng)服務(wù)。
8.3 如遇圖說附件均未載明，而按相關(guān)政策、同行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家強(qiáng)制性規(guī)定為應(yīng)做的工作的，乙方應(yīng)按照甲方或監(jiān)理工程師通知施工，不得借故推諉或要求加價(jià)。
8.4 乙方應(yīng)依本合同暨有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定執(zhí)行本工程，并負(fù)責(zé)取得甲方所要求的一切證照交付予甲方。
8.5 圖說附件和執(zhí)行計(jì)劃的提供日期：甲方將于合同訂立時(shí)或約定日期，交付其圖說附件予乙方。乙方應(yīng)于合同訂立日后三日內(nèi)交付本工程執(zhí)行計(jì)劃予甲方。
8.6 圖說附件的保密要求：甲方提供的圖說附件及本合同其它條款規(guī)定之文件或信息及乙方在履行本合同過程中所了解的有關(guān)甲方的商業(yè)信息為甲方商業(yè)秘密，乙方應(yīng)維持其秘密性，并采取保密措施，而不得泄露、交付、或以其它方法提供給任何第三人。
8.7 第8.1款所述的所有相關(guān)數(shù)據(jù)，乙方應(yīng)妥善保存，工程執(zhí)行階段甲方及監(jiān)理工程師若有需要，乙方均應(yīng)隨時(shí)提供。
�。ū緱l中關(guān)于圖書附件的約定要注意：1、認(rèn)真核實(shí)工程范圍，核算工程量，特別注意工程范圍是否在圖紙上有明確的標(biāo)注和說明；2、甲方提供的圖書附件（尤其是標(biāo)注工程范圍的圖紙）應(yīng)為甲方簽章的原件（必須有甲方簽章并注明附件一字樣，請(qǐng)注意8。1中“經(jīng)甲方認(rèn)可者均為本合同內(nèi)容”），該原件應(yīng)在簽約同時(shí)作為合同附件由我方收管。）
第九條：工程及材料監(jiān)理
9.1 乙方依本合同執(zhí)行的一切工程，應(yīng)隨時(shí)與甲方和監(jiān)理工程師協(xié)調(diào)，并接受其指導(dǎo)監(jiān)督與管理，同時(shí)應(yīng)避免本合同與乙方其它進(jìn)行中的工程相互抵觸而影響本工程的執(zhí)行。甲方可決定與本工程施工及進(jìn)度有關(guān)的事宜，包括圖書附件、規(guī)格及相關(guān)文件的解釋。監(jiān)理工程師所做成的裁定與解釋不得違反本合同的規(guī)定。
9.2 履行本合同之一切工程材料，應(yīng)經(jīng)甲方檢查合格后方準(zhǔn)使用，如甲方認(rèn)為不合格，乙方應(yīng)在監(jiān)理工程師見證下取樣送交雙方共同認(rèn)可之檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)或?qū)嶓w檢驗(yàn)，如檢驗(yàn)結(jié)果為不合格，乙方應(yīng)立刻調(diào)換，因此而發(fā)生之搬運(yùn)、損耗及其它一切費(fèi)用均由乙方負(fù)擔(dān)。如材料品質(zhì)或等級(jí)不甚明了時(shí)，悉依甲方解釋為準(zhǔn)。
9.3 甲方可指定監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)監(jiān)督本工程執(zhí)行并具有指示乙方的權(quán)利。在不妨礙乙方正常作業(yè)的情況下，甲方得隨時(shí)對(duì)本工程作業(yè)進(jìn)度及質(zhì)量進(jìn)行檢查。
9.4 乙方與甲方間的一切函件的正本應(yīng)送交甲方，副本抄送監(jiān)理工程師。
第十條：工程變更
10.1 本工程所需材料如有未盡載于圖說附件內(nèi)，但為工程技術(shù)或施工慣例所不可或缺者，乙方均應(yīng)照做，此并非工程變更，乙方絕對(duì)不得要求變更本合同工程總價(jià)。
10.2 甲方認(rèn)為工程有變更的必要時(shí)，一經(jīng)通知乙方，乙方應(yīng)即辦理工程變更。該工程變更致工程數(shù)量之增減者，其變更工程之價(jià)款的計(jì)算，仍以原定單價(jià)為準(zhǔn)；但如系新增項(xiàng)目，則由雙方協(xié)議新單價(jià)。倘因甲方變更計(jì)劃，乙方需廢棄已完成工程的一部分或已訂制并制作完成之加工部件且為甲方變更計(jì)劃所及的合格材料時(shí)，由甲方核定驗(yàn)收后，參照本合同所定單價(jià)或比照合同簽定時(shí)市場(chǎng)料價(jià)計(jì)算之。
10.3 乙方于工程開始執(zhí)行后，應(yīng)定期自我檢討其執(zhí)行成效。若有變更應(yīng)書面通知甲方，經(jīng)甲方同意后，方可變更。
第十一條：履行進(jìn)度
11.1 乙方應(yīng)于第四條開工日前，以大圖樣與樣品提交甲方核定。
11.2 乙方應(yīng)在第四條開工日前三日內(nèi)，提交甲方核定與本工程各項(xiàng)工作與目標(biāo)有關(guān)的詳細(xì)工程進(jìn)度時(shí)間表，顯示每一細(xì)部工程項(xiàng)目的預(yù)計(jì)開工日與竣工期，乙方應(yīng)按工程進(jìn)度履約，定期由甲方驗(yàn)收，且應(yīng)按照本合同第四條規(guī)定的工程期限，完成符合圖說附件所述的每項(xiàng)工作以及全部工程。
11.3 乙方應(yīng)于每周的次日送交甲方一份工作周報(bào)表，包括本工程各分項(xiàng)工作的最新進(jìn)度時(shí)間表，敘明每項(xiàng)工作的現(xiàn)狀、完工率、預(yù)計(jì)完工日期，以及如有遲延者，其遲延原因與乙方趕工計(jì)劃。
11.4 凡因天候或其它因素致無法如期施工，乙方應(yīng)無條件以夜工或其它方式趕工彌補(bǔ)，在任何情況下不得延長(zhǎng)或逾期，且甲方得視需要，隨時(shí)通知乙方增加工作人數(shù)及設(shè)備趕工，乙方不得拒絕。
�。ù藯l約定過于苛刻，如確實(shí)因氣候、停水停電，甲方或第三方原因等非我方原因?qū)е碌墓て谘诱`，我方應(yīng)有權(quán)要求工期順延，如系甲方原因造成的延誤，我方甚至享有追究甲方造成窩工、停工損失的權(quán)利。再者，因甲方原因造成的延誤，其提出以夜工或其它方式趕工時(shí)，應(yīng)考慮勞動(dòng)法對(duì)于加工工資方面的約定。建議與對(duì)方就此條提出協(xié)商，盡量減輕我方責(zé)任和成本）
第十二條：施工管理
12.1 乙方應(yīng)于工程地點(diǎn)明顯位置，日間設(shè)置具有警示作用的裝置，夜間設(shè)置照明裝置，或加防護(hù)設(shè)施；對(duì)于工地附近人畜及公私財(cái)產(chǎn)的安全均應(yīng)預(yù)為防范，工程進(jìn)行期間如有損及公私建筑、路面、溝渠、街道上下的水電及通訊管線、或私有林木植物及人民生命財(cái)產(chǎn)者，統(tǒng)歸乙方負(fù)責(zé)賠償。
12.2 乙方應(yīng)派富有工程經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)工人員常駐于工地，依照工程施工進(jìn)度時(shí)間表，切實(shí)執(zhí)行并遵照甲方的指示照?qǐng)D施工；甲方或監(jiān)理工程師認(rèn)為乙所派監(jiān)工人員不能勝任時(shí)，得要求乙方更換之，乙方應(yīng)立即撤換，并不得借故向甲方要求賠償。
12.3 乙方所雇的工人必需具有工作技能，倘不善工作、不聽指揮或不守秩序，經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師通知后，乙方應(yīng)于二十四小時(shí)之內(nèi)，予以撤換，且不得再用，并不得以撤換工人為理由，向甲方要求賠償。
12.4 乙方負(fù)責(zé)所有工人的管理、安全、勞動(dòng)保護(hù)、保險(xiǎn)及給養(yǎng)，如有違規(guī)行為或侵害他人權(quán)益者，概由乙方負(fù)責(zé)；如工人遇有意外或傷亡情事，也由乙方自行料理，與甲方無涉。
12.5 本工程使用的材料及機(jī)具設(shè)備，甲方得于進(jìn)場(chǎng)時(shí)檢查之，且經(jīng)認(rèn)可的一切在場(chǎng)機(jī)具設(shè)備和新舊材料，未經(jīng)甲方事前書面同意不得移出工程地點(diǎn)。
12.6 本工程經(jīng)甲方或其指定的監(jiān)理工程師，查有與圖說附件不符之處，或所做工程草率或材料低劣而不合規(guī)定者，乙方應(yīng)立即拆除，并依照規(guī)定圖說附件及材料，重予施工至符合規(guī)定為止。所有時(shí)間及金錢之損失概歸乙方負(fù)擔(dān)。
12.7 凡與本合同工程有關(guān)的其它工程及臨時(shí)設(shè)施，經(jīng)由甲方交由其它承包商辦理時(shí)，乙方與該承包商，有互相協(xié)調(diào)合作的義務(wù)；如因工作不能協(xié)調(diào)，而致發(fā)生錯(cuò)誤、延期、或意外等事情，其一切損失乙方愿接受甲方裁決，并負(fù)責(zé)賠償。
12.8 本工程在未經(jīng)甲方驗(yàn)收并交付甲方接管前，所有已做工程以及存在于工地的機(jī)具、材料，概由乙方負(fù)責(zé)保管與防護(hù)。凡一切非人力所能預(yù)防，或意外損壞，皆由乙方完全負(fù)責(zé)。
�。ㄒ曳揭勒毡竞贤s定向甲方提出驗(yàn)收申請(qǐng)的，甲方應(yīng)在7日內(nèi)作出回應(yīng)并安排驗(yàn)收，超過15日甲方未作出回應(yīng)或安排驗(yàn)收的，視為工程驗(yàn)收合格，已完工工程同時(shí)視為已移交甲方接管，乙方不再承擔(dān)保管及防護(hù)責(zé)任）
12.9 乙方或其人員因施工之過失，造成第三者及甲方或其人員身體或財(cái)產(chǎn)上的損害，應(yīng)負(fù)損害賠償責(zé)任。
12.10 乙方應(yīng)遵守甲方制定的相關(guān)管理規(guī)則之規(guī)定。
12.11 乙方應(yīng)保證其施工人員應(yīng)遵守甲方廠區(qū)的規(guī)定。如乙方施工人員違反甲方廠區(qū)的規(guī)定，甲方可要求乙方撤換該人員。
12.12 乙方保證施工隊(duì)使用的區(qū)域，應(yīng)維持環(huán)境清潔，并負(fù)保安責(zé)任。
12.13 乙方各項(xiàng)施工應(yīng)符合本合同約定，如有未約定者，則應(yīng)依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定施工，如地方部門有更為具體且有利甲方的規(guī)定者，則照地方規(guī)定施工。
12.14 如涉及隱蔽工程，乙方應(yīng)及時(shí)通知甲方驗(yàn)收，甲方未于法規(guī)規(guī)定時(shí)間內(nèi)驗(yàn)收者，甲方有權(quán)要求乙方打開隱蔽工程驗(yàn)收，如工程有任何不符合甲方規(guī)定者，打開隱蔽工程及驗(yàn)收費(fèi)用由乙方承擔(dān)；如無問題由甲方承擔(dān)。如乙方未通知甲方驗(yàn)收，自行隱蔽工程者，甲方得隨時(shí)要求乙方打開隱蔽工程驗(yàn)收，由此產(chǎn)生一切費(fèi)用，含打開隱蔽工程、驗(yàn)收費(fèi)用等，由乙方承擔(dān)。甲方驗(yàn)收合格后，乙方方可繼續(xù)進(jìn)行其余工程的施工。
12.15 乙方不得基于任何原因就本工程之一部或全部，包括已進(jìn)場(chǎng)的或使用中的材料、設(shè)備主張任何抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)及留置權(quán)。
12.16 乙方應(yīng)遵守地方政府和有關(guān)部門對(duì)施工場(chǎng)地交通和施工噪音等管理規(guī)定，因乙方責(zé)任造成的罰款由乙方自行負(fù)擔(dān)。
第十三條：工程驗(yàn)收
工程全部完工，乙方應(yīng)將所有設(shè)備，一律遷移工地外，并清掃工地始得申請(qǐng)甲方驗(yàn)收。工程驗(yàn)收時(shí)，如甲方認(rèn)為有開挖或拆除一部分工作，以作檢驗(yàn)者，乙方不得推諉，并負(fù)責(zé)修復(fù)，涉及之費(fèi)用比照第十二條、第十四條規(guī)定執(zhí)行。乙方應(yīng)保證工程完工質(zhì)量符合施工圖說附件、國(guó)家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及其與工程質(zhì)量相關(guān)的文件標(biāo)準(zhǔn)。如工程或工作須經(jīng)政府有關(guān)部門檢驗(yàn)的，應(yīng)當(dāng)由政府有關(guān)部門檢驗(yàn)合格。工程驗(yàn)收時(shí)如有與圖說附件及其它文件不符或未經(jīng)政府有關(guān)部門檢驗(yàn)合格者，乙方應(yīng)在甲方指定期限內(nèi)無償完成修理或者返工、改建（“修理或者返工、改建”本條“整改”），該工程經(jīng)過整改后，造成逾期交付的，乙方承擔(dān)違約責(zé)任，除依第十五條規(guī)定給付甲方違約金外，并賠償甲方所遭受的損失。對(duì)該工程的無償整改，乙方如有任何遲延，甲方可將該工程的整改另行委托其它施工方承擔(dān)，乙方不得有異議，乙方除承擔(dān)該其它施工方整改工程費(fèi)用外，承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償甲方所遭受的損失。該整改工程費(fèi)用和違約金及賠償甲方的損失，甲方可在乙方未領(lǐng)工程款內(nèi)扣除，乙方不得有異議，如有不足，乙方仍應(yīng)負(fù)責(zé)清償。
第十四條：品質(zhì)條款
14.1 乙方應(yīng)當(dāng)保證有承包本工程之資質(zhì)，并取得所有相關(guān)許可證照。
14.2 乙方必須實(shí)施工程品質(zhì)管理制度，符合國(guó)家工程品質(zhì)管理標(biāo)準(zhǔn)及各地區(qū)相關(guān)部門相應(yīng)的建筑施工標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)法律、法規(guī)和其它專業(yè)的`質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
14.3 乙方應(yīng)設(shè)專門負(fù)責(zé)的工程品質(zhì)管理組織，其負(fù)責(zé)人須具有品質(zhì)工程師訓(xùn)練合格及相關(guān)權(quán)利范圍。
14.4 乙方于每一細(xì)部工程完成后應(yīng)由其品質(zhì)管理組織自主檢查后，方得根據(jù)工程進(jìn)度表及圖說附件等相關(guān)數(shù)據(jù)，提請(qǐng)甲方及其監(jiān)理工程師審查。工程不合格者，甲方有權(quán)要求乙方在限期內(nèi)無償修理或者返工、改建，如在限期內(nèi)未完成，甲方有權(quán)根據(jù)本合同第十九條解除或終止合同。
14.5 乙方應(yīng)保證工程品質(zhì)符合健康、安全、可靠度等標(biāo)準(zhǔn)。
14.6 乙方應(yīng)每年辦理一次全面性稽查，負(fù)責(zé)已完工程的成品保護(hù)工作，保護(hù)期間發(fā)生自然損壞，乙方自費(fèi)予以修復(fù)。
第十五條：違約罰款
乙方如違反第四條、第十一條、第十三條、第十六條或第十九條第二款規(guī)定期限的，每逾期一日應(yīng)按照工程總價(jià)仟分之壹計(jì)算，給付甲方違約金，此項(xiàng)違約金，甲方得在乙方未領(lǐng)工程款內(nèi)扣除，如有不足，乙方仍應(yīng)負(fù)責(zé)清償。
�。�1、 甲方如違反本合同約定之任何付款義務(wù)的，每逾期一日應(yīng)按照工程總價(jià)仟分之壹計(jì)算，給付乙方違約金，此項(xiàng)違約金如不足以賠償乙方損失的，乙方仍應(yīng)負(fù)責(zé)清償；
�。�2、 如因甲方原因造成窩工、停工、待工的，甲方應(yīng)按每日 元向乙方計(jì)付損失費(fèi)用；
�。�3、 如甲方變更或增加工程范圍、工程量的，甲乙雙方除另行協(xié)商變更或增加工程量的工程款計(jì)價(jià)方式外，對(duì)于該部分工程款的支付期限也應(yīng)另行協(xié)商確定，甲方如延遲支付的，按照上述第1條向乙方承擔(dān)違約責(zé)任。）
第十六條：保修期限
甲方有權(quán)要求乙方另行簽訂保修協(xié)議，乙方應(yīng)按照保修協(xié)議提供保修服務(wù)。如未另行簽訂保修協(xié)議，本工程的保修期限自甲方正式驗(yàn)收合格之日起為期 貳 年，另關(guān)于電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程的保修期為貳年，供熱與供冷系統(tǒng)，為貳個(gè)采暖期、供冷期，工程屋面漏水、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的滲漏的保修期為伍年。于保修期限如本工程一部分或全部漏水、走動(dòng)、裂損、坍塌或發(fā)生其它損壞時(shí)，乙方應(yīng)于甲方通知期限內(nèi)按照?qǐng)D說附件，負(fù)責(zé)無償修復(fù)，如有遲延，依第十五條的規(guī)定給付違約金，并賠償甲方因此所造成的損失。
第十七條：工程保險(xiǎn)
乙方應(yīng)依法為其從事危險(xiǎn)作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險(xiǎn)，并自付保險(xiǎn)費(fèi)，并于本合同簽訂之日起七日內(nèi)交付該保險(xiǎn)的保險(xiǎn)單復(fù)印件予甲方存查。另關(guān)于本工程的保險(xiǎn)約定如下：
本工程未約定保險(xiǎn)條款。
本工程由甲方向國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司辦理工程一切險(xiǎn)及第三人意外責(zé)任險(xiǎn)。出險(xiǎn)時(shí)，乙方需保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、拍照留存、及時(shí)通知甲方；并應(yīng)協(xié)助甲方申請(qǐng)保險(xiǎn)、查勘取證、提供相關(guān)證明和單證，全力配合甲方處理理賠事宜。
第十八條：稅捐條款
因本合同所發(fā)生的稅款，由甲乙雙方依法律規(guī)定自行負(fù)擔(dān)。
第十九條：解約條款
19.1 乙方有下列情事之一者，甲方得解除或終止本合同的一部分或全部：
19.1.1 乙方有破產(chǎn)之虞、進(jìn)行破產(chǎn)或破產(chǎn)和解的程序。
19.1.2 乙方有轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、抽逃資金、工人及設(shè)備數(shù)據(jù)不足及其它喪失履約能力之情形者。
19.1.3 違反本合同任何條款規(guī)定，經(jīng)甲方限期改正而未改正者。
19.1.4工作草率、偷工減料或不聽從甲方的指示者。
19.1.5 乙方違反其它任何條款或圖說附件說明，甲方認(rèn)為其不能履約者。
19.2 如本合同經(jīng)甲方解除或終止時(shí)，乙方應(yīng)立即停工，負(fù)責(zé)遣散工人，清理現(xiàn)場(chǎng)，并于甲方通知后，五日內(nèi)撤離工地。且任憑甲方以任何方式，將全部或劃出一部分工程，改交他人承攬或施工，對(duì)此乙方不得異議，且應(yīng)積極配合甲方辦理工程報(bào)建等相關(guān)項(xiàng)目的變更登記手續(xù)。
19.3 如本合同經(jīng)甲方解除或終止時(shí)，甲方因此所受一切損失，乙方應(yīng)在甲方指定期限內(nèi)負(fù)責(zé)賠償。
（如因甲方延遲支付任何應(yīng)支付款項(xiàng)超過 日的，乙方有權(quán)解除或終止本合同的一部分或全部，乙方并可以撤回已運(yùn)至工地之材料和設(shè)備及人員，由此造成本工程的一切損失，由甲方負(fù)責(zé)，乙方因此所受一切損失，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償）
第二十條：不得轉(zhuǎn)讓條款
20.1 乙方在本工程正式完成交接予甲方前，無論已完或未完工程，或已運(yùn)入工地的工程材料均不得轉(zhuǎn)賣、轉(zhuǎn)讓或貸與第三者，或以供抵押及其它擔(dān)保，但經(jīng)甲方書面同意者，不在此限。
20.2 乙方對(duì)本合同、本工程及由本合同所生的權(quán)利，除經(jīng)甲方事前書面同意，并有下列情形之一者外，不得將本合同及本工程的全部或一部分轉(zhuǎn)讓予第三者：
20.2.1 由甲方指定之一部份專門工作，或必須持有某種機(jī)具使能完成施工的工程。
20.2.2 一部份專門工程轉(zhuǎn)包后顯然對(duì)工程有利者。
第二十一條：合同期限
本合同自簽訂之日起生效至乙方依第十六條或法律、法規(guī)的規(guī)定履行保修責(zé)任止。在本合同期限內(nèi)所生的權(quán)益，于合同屆滿日或解除或終止后，仍為有效。
第二十二條：管轄條款
甲乙雙方同意由本合同所生的爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，以甲方營(yíng)業(yè)所在地的法院為第一審管轄法院。
�。ㄈ缂追綘I(yíng)業(yè)所在地不在本地的，此條款不能接受）
第二十三條：通知條款
23.1 雙方通知可以電話、電報(bào)、傳真、電子郵件、EDI、信差、掛號(hào)或快遞等形式進(jìn)行。各方書面委派的工地代表可為簽收通知之受送達(dá)人。
23.2 接收通知地址以合同前述所列地址或雙方書面確認(rèn)的地址為準(zhǔn)。以郵寄方式通知的，自通知交郵第三日即視為已送達(dá)并發(fā)生送達(dá)之效力。
23.3 本合同壹式 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份。
第二十四條：附則
投標(biāo)文件或圖說附件若與本合同有抵觸時(shí)，以本合同為準(zhǔn)。
立合同人：
甲 方： 乙 方：
有權(quán)簽字人： 有權(quán)簽字人：
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本3
簽訂日期：____年__月__日
承攬方(全稱)：______
定作方(全稱)：______
經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
1、品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期：
2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法及地點(diǎn)：____________
3、原材料來源及互利方法：______________
4、交(收)貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān)：__________
5、貨款結(jié)算時(shí)間及方法：_________________
6、包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_________
7、違約責(zé)任：________________
8、其他：_______________
9、不可抗力_____________
10、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。
11、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)向仲裁機(jī)關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。
12、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份___________
13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
承攬人：法人委托書號(hào)碼____ 定作人：法人委托書號(hào)碼______
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
承攬人： 定作人： (蓋章)
法定代表人： 法定代表人：
開戶銀行： 帳號(hào)： 開戶銀行： 帳號(hào)：
電話號(hào)碼： 電話號(hào)碼：
住址： 住址：
承攬合同范本4
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
第二條加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)）
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。２，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。３，原材料等物品交（提）日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）
第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________（１．承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２，承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。３，定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）
第五條價(jià)款或酬金：________________________________________________________________________________________（價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。）
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________
________________（１，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。２．定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目的，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。３，當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。）
第七條交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)：___________________________________________________________________________________________（１，交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。２，交（提）定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。）
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：____________________________________________________
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：____________________________________________________
第十條結(jié)算方式及期限：____________________________________________________
第十一條其他：_____________________________________________________（如：１．根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的`，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。２．根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。）
第十二條承攬方的違約責(zé)任：
一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。
七，實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任：
一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。
三，未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五，超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交_______（如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。
定作方：____________________（蓋章）
代表人：____________________（蓋章）
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號(hào)：______________________________
承攬方：__________________________（蓋章）
代表人：__________________________（蓋章）
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號(hào)：_________________________
_____年_______月______日訂
承攬合同范本5
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國(guó)合同法》及其有關(guān)法律，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的`原則，甲乙雙方就冷庫聚氨酯發(fā)泡保溫工程事項(xiàng)，以雙方友好協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同。
一、工程范圍：
1、工程名稱：
2、地址：
3、工程要求：符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
A、冷庫頂棚，墻體保溫，容重30-35KG。
B、冷庫地面保溫容重30-35KG。
C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。
D、固化時(shí)間：1—15秒。
E、施工平整度：5-7MM。
F、抗壓強(qiáng)度：0.17—0.2MPA/CM2.
G、閉孔率:≥90%
二、施式要求：
1、乙方嚴(yán)格按照甲方要求各項(xiàng)保溫厚度標(biāo)準(zhǔn)施工。
2、乙方施工過程中甲方提供食宿。
3、因季節(jié)施工甲方保證冷庫內(nèi)發(fā)泡施工溫度在零上18℃以上，以保證質(zhì)量。
4、包裝（桶）歸乙方回收。
三、工程造價(jià)及結(jié)算方式：
1、工程總造價(jià)約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實(shí)際發(fā)泡數(shù)以甲乙雙方實(shí)際丈量為準(zhǔn)。
2、付款方式：合同簽定甲方付乙方定金30%，款為5萬元。材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)付給工程款50%為9萬元，工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。
四、工期；
1、每天施工量約：30—40M3
2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。
五、工程質(zhì)量保修及期限
1、工程達(dá)不到約定質(zhì)量條件的部分，甲方可要求乙方返工，直到符合約定條件，由乙方承擔(dān)返工費(fèi)用。
2、工程保修期為12個(gè)月，正常使用出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修（如保溫層開裂，脫落）注，由于土建損壞造成的開裂，脫落乙方不任何負(fù)責(zé)。
六、本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成到當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄍピV訟裁決。
七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
承攬合同范本6
甲方： (以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方： (以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲、 乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達(dá)成以下約定，供雙方共同遵守：
一、工程概況
1、甲方將 德惠超市馬邊店涂料、油漆 房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。
2、分項(xiàng)工程單價(jià)： 1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩?zhàn)蛹叭斯?。3，墻紙粘貼：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi))。5、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算，造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算，不按展開面積計(jì)算，不按板材計(jì)算。
3、工程量：按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算
4、施工工期：合同簽訂之日起計(jì)算工期，總工期為 18 天。
二、付款方式：
1、乙方進(jìn)場(chǎng)7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗(yàn)合格，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的 95 %，剩余 5% 為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為 6 個(gè)月。
三、甲方責(zé)任
1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;
3、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場(chǎng)地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆�，拆除現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)障礙物;
4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠;
5、甲方對(duì)乙方施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督工作，對(duì)乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行警告、罰款等處罰;
6、甲方項(xiàng)目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排，乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理。
三、乙方責(zé)任
1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo)，根據(jù)現(xiàn)行的國(guó)家建筑安裝工程質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范，嚴(yán)格按照施工圖或設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的完成任務(wù)，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;
2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動(dòng)力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可根據(jù)工程需要聘請(qǐng)他人幫助完成，乙方聘請(qǐng)的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請(qǐng)人員在工作過程中發(fā)生的一切財(cái)產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負(fù)責(zé);
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費(fèi)、破壞，不得更換甲方提供的原材料;
4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工。
四、質(zhì)量要求
1、嚴(yán)格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國(guó)家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;
7、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，按國(guó)家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，工程驗(yàn)收不合格，乙方負(fù)責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任;
8、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修，超過3日乙方未進(jìn)行維修的，甲方可另請(qǐng)他人，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
五、安全施工與檢查
1、乙方負(fù)責(zé)對(duì)其施工人員進(jìn)行安全教育，應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受上級(jí)及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;
2、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護(hù)措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責(zé)任由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用;
3、施工進(jìn)程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的'安全制度和安全規(guī)定，對(duì)于違反項(xiàng)目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責(zé)任
1、違反本合同約定，給對(duì)方造成損失的，應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方全部損失，同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金 20% ;
2、乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長(zhǎng)工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān)，以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金，同時(shí)每延誤一天，乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的 5 %向甲方支付違約金，延誤超過 2 天時(shí)，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。
七、合同解除
1、合同履行完畢后，本合同自動(dòng)解除;
2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同;
3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔(dān)違約責(zé)任。
八、合同履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式 2 份，甲乙雙方各執(zhí) 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方(簽章)： 乙方(手印)：
地址： 地址：
法定代表人： 身份證號(hào)(復(fù)印件附后)
本合同簽約代表人： 電 話
承攬合同范本7
委托方：____ 紡織器材廠(甲方)
承攬方：____ 電鍍廠(乙方)
1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格 數(shù)量 價(jià)格、交貨期：
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的'加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式：由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6.結(jié)算方式：通過銀行托收。
7.違約責(zé)任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之 交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方：____ 紡織器材廠 乙方：____ 電鍍廠
法定代表人：____ (蓋章) 法定代表人：____ (蓋章)
地址：____ 地址：____
銀行帳號(hào)：____ 銀行帳號(hào)：____
____年____月____日
承攬合同范本8
定作人：______________簽訂地點(diǎn)：___________
承攬人：______________簽訂時(shí)間：___________
第一條承攬項(xiàng)目（注：空格如不夠用，可以另接）
承攬項(xiàng)目名稱及內(nèi)容
計(jì)量單位
數(shù)量或工作量
報(bào)酬
單價(jià)
總價(jià)
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：_____________________
第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗(yàn)方法、時(shí)間及提出異議的期限：__________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求：_________________
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第六條定作人（是/否）允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人來完成；可以交由第三人完成的工作是：________________
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項(xiàng)與要求：____________________
第八條工作成果交付的'期限、方式及地點(diǎn)：______________________
第九條工作成果驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：________________________
第十條承攬人對(duì)工作成果質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：________________
第十一條定作人應(yīng)在______年______月______日前向承攬人（預(yù)付材料費(fèi)/交付定金）（大寫）______元。
第十二條結(jié)算方式及期限：_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或材料費(fèi)的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件：
�。ㄒ唬┒ㄗ魅丝梢噪S時(shí)解除合同，但應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
�。ǘ________________________________________
第十五條定作人違約責(zé)任：_______________________
承攬人違約責(zé)任：_________________________________
第十六條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請(qǐng)調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：（只能選擇一種）
�。ㄒ唬┨峤籣_____________________仲裁委員會(huì)仲裁；
�。ǘ┮婪ㄏ騙____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項(xiàng)：___________________
定作人
定作人（章）： 住所：
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 身份證號(hào)：
法定代表人： 委托代理人：
電話： 傳真：
開戶銀行： 賬號(hào)：
稅號(hào)： 郵政編碼：
承攬人
承攬人（章）： 住所：
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 身份證號(hào)：
法定代表人： 委托代理人：
電話： 傳真：
開戶銀行： 賬號(hào)：
稅號(hào)： 郵政編碼：
承攬合同范本9
甲方：
乙方：
本著公平、公正、互利、自愿的原則，根據(jù)合同法有關(guān)承攬合同的規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，就乙方提供車輛承攬運(yùn)輸甲方貨物簽訂以下安全協(xié)議：
一、運(yùn)輸車輛情況：
根據(jù)甲方工程施工需要暫定由乙方提供自卸車輛承攬運(yùn)輸甲方工程材料(根據(jù)甲方的工程施工需要，由乙方根據(jù)情況隨時(shí)增減運(yùn)輸車輛)，車輛車況須良好，手續(xù)齊全。
二、雙方權(quán)利與義務(wù)：
1、乙方司機(jī)須聽從甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人的臨時(shí)指揮，進(jìn)入甲方施工范圍須遵守甲方的規(guī)章制度，行車安全、技術(shù)操作由乙方司機(jī)負(fù)責(zé)。
2、乙方須將運(yùn)輸車輛的道路行駛、營(yíng)運(yùn)、檢驗(yàn)、稅費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)及保險(xiǎn)(其中第三責(zé)任險(xiǎn)保額為50萬元以上)等手續(xù)辦理齊全。
3、運(yùn)輸期間，一切與車輛正常行駛有關(guān)的費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
4、乙方應(yīng)保證甲方貨物運(yùn)輸?shù)能囕v要求，如不能滿足需要，甲方有權(quán)隨時(shí)解除合同并按因此所受到損失的5%扣除乙方運(yùn)輸費(fèi)。
5、運(yùn)輸期間，乙方須保證車輛性能狀況良好，以保障甲方貨物安全運(yùn)輸至指定地點(diǎn)。
6、車輛在運(yùn)輸期間發(fā)生交通事故、交通違章，由乙方負(fù)責(zé)，并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)交警、交通、保險(xiǎn)公司等部門處理相關(guān)事宜。甲方不承擔(dān)任何費(fèi)用及責(zé)任。
7、因交通事故、交通違章、機(jī)械故障所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)，如給甲方造成的一切損失則由乙方負(fù)責(zé)給予甲方賠償。
8、如果工程中，乙方車輛私自偷盜材料、篡改材料清單，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按實(shí)際數(shù)量金額的2倍進(jìn)行處罰。
三、安全生產(chǎn)約定
1、乙方參與本合同運(yùn)輸業(yè)務(wù)的車輛和人員，必須具備《安全生產(chǎn)法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的從業(yè)條件(即必須具備相應(yīng)的從業(yè)資質(zhì)、從業(yè)人員資格和安全生產(chǎn)所需的安全技術(shù)狀況、安全生產(chǎn)條件等法律、法規(guī)所規(guī)定必須具備的條件和資質(zhì)、資格。)。
2、乙方人員、車輛或機(jī)械設(shè)備在進(jìn)入甲方工地或甲方指定的場(chǎng)所進(jìn)行作業(yè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)的`規(guī)定，以及甲方制定的有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，如有違反導(dǎo)致發(fā)生安全生產(chǎn)事故的，由乙方承擔(dān)全部法律責(zé)任;如前述安全生產(chǎn)事故導(dǎo)致甲方或第三方人員和車輛損害的，乙方還應(yīng)當(dāng)賠償甲方或第三方的全部損失。
3、對(duì)于乙方人員或車輛、機(jī)械設(shè)備引起的安全生產(chǎn)事故或人身、財(cái)產(chǎn)損害事故，應(yīng)當(dāng)由乙方在事故發(fā)生之后、訴訟之前首先對(duì)外賠償;乙方先行賠償?shù)臄?shù)額，應(yīng)不低于法律、法規(guī)規(guī)定的最低賠償標(biāo)準(zhǔn)。
四、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，未盡事宜，甲乙雙方通過協(xié)商作出的補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等的法律效力。
五、若本合同發(fā)生糾紛，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商未果，由人民法院管轄。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
承攬合同范本10
甲方(定做人)：簽訂日期：
簽訂地點(diǎn)：
乙方(承攬人)：合同編號(hào)：
甲、乙雙方在平等自愿，協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、產(chǎn)品及相關(guān)說明
二、定作物的質(zhì)量
1、雙方按樣品生產(chǎn)，應(yīng)在生產(chǎn)前進(jìn)行封樣。
2、定作物(模具)適用成型的塑料原料為。
3、定作物的質(zhì)保期為1年，在上述保質(zhì)期內(nèi)，乙方對(duì)定作物負(fù)有質(zhì)量擔(dān)保義務(wù)，發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)維修。
三、技術(shù)資料與圖紙
1、甲方應(yīng)在本合同生效后一周內(nèi)將技術(shù)資料或封樣樣品交付給乙方。
2、雙方對(duì)履約過程中知悉的技術(shù)資料與圖紙、封樣樣品等商業(yè)秘密，均負(fù)有保密義務(wù)。
四、定作物的交付與運(yùn)輸
1、乙方的交貨期限為天，自預(yù)付款到乙方賬戶之日算起，預(yù)付款為合同總金額的30%。
2、乙方應(yīng)在約定期限內(nèi)向甲方交付模具，運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)，每延遲一天，乙方應(yīng)向甲方支付合同總額3‰的'違約金。
五、定作物的驗(yàn)收
1、乙方在模具制作完成發(fā)貨前，甲方應(yīng)付給乙方合同總金額40%的貨款,并開具發(fā)票。
2、定作物(模具)到甲方工廠后，乙方須派技術(shù)人員到甲方調(diào)試生產(chǎn)出合格產(chǎn)品后，甲方付20%的款項(xiàng)。
3、余款10%為質(zhì)保金，自設(shè)備驗(yàn)收合格之日起滿12個(gè)月時(shí)付清。
六、違約責(zé)任
1、乙方負(fù)有及時(shí)交貨與質(zhì)量保證的義務(wù)。
2、甲方負(fù)有及時(shí)接收貨物與付款的義務(wù)。
3、雙方均應(yīng)恪守履約，若乙方違約，違約方應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償守約方為維權(quán)而產(chǎn)生的訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、交通費(fèi)、取證費(fèi)等。
七、爭(zhēng)議解決
本合同生效后，雙方應(yīng)嚴(yán)格履行，任何一方都不得擅自解除，如有爭(zhēng)議應(yīng)甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商未果，發(fā)生糾紛，由甲方工商注冊(cè)地有管轄權(quán)的人民法院管轄。
八、本合同一式三份，經(jīng)雙方簽字蓋章生效。乙方執(zhí)一份，遵照?qǐng)?zhí)行。
甲方:乙方：
地址:地址：
開戶行：開戶行
賬號(hào):賬號(hào)：
電話：電話：
簽約代表：蓋章簽約代表：蓋章
簽約日期：簽約日期：
承攬合同范本11
簽訂日期：____年__月__日
承攬方（全稱）：______
定作方（全稱）：______
經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
１．品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期：
品名：
規(guī)格：
單位：
數(shù)量：
單價(jià)：
金額：
分期：
交（收）貨數(shù)量：
交（收）貨日期：___年__月__日
超欠幅度：_____％
總金額（大寫）：
___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元___角___分＄____
�。玻|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法及地點(diǎn)：____________
�。常牧蟻碓醇盎ダ椒ǎ篲_____________
�。矗唬ㄊ眨┴浄椒�、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān)：__________
�。担浛罱Y(jié)算時(shí)間及方法：_________________
６．包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_________
�。罚`約責(zé)任：________________
�。福渌篲______________
�。梗豢煽沽____________
�。保埃竞贤院炗喼掌�，雙方蓋章簽字后生效。
�。保保竞贤谟行趦�(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)向仲裁機(jī)關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。
�。保玻竞贤緝煞荩p方各執(zhí)一份___________
�。保常竞贤行谧訽___年__月__日至____年__月__日止。
承攬人：法人委托書號(hào)碼____
定作人：法人委托書號(hào)碼______
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
承攬人：
定作人：
�。ㄉw章）
法定代表人：
法定代表人：
開戶銀行：
帳號(hào)：
開戶銀行：
帳號(hào)：
電話號(hào)碼：
電掛：
電話號(hào)碼：
電掛：
住址：
住址：
�。ㄗⅲ阂驒谀克蓿瑑�(nèi)容較多的可加附頁于后）
承攬合同范本12
發(fā)包方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：________________________
承包方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：________________________
鑒于乙方多年一直為_____________大酒店的高級(jí)管理人員，對(duì)_____________大酒店有充分了解和熟悉，雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 乙方承包經(jīng)營(yíng)________大酒店，_____________大酒店的經(jīng)營(yíng)范圍見營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
第二條 酒店的坐落、面積、裝修、設(shè)施情況
1.甲方承包給乙方的酒店位于_____________省_____________市_____________路_____________號(hào)
2.該酒店現(xiàn)有裝修及設(shè)施、設(shè)備情況詳見合同附件。
該附件作為甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿交還還給甲方時(shí)的驗(yàn)收依據(jù)。
3.本合同簽訂后______日內(nèi)，甲乙雙方共同對(duì)移交給乙方的______大酒店的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)、確認(rèn)。
第三條 承包期限、用途
1.該酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。
2.承包期滿，甲方有權(quán)收回該酒店，乙方應(yīng)如期交還。
乙方如要求續(xù)承包，則必須在承包期滿______個(gè)月之前書面通知甲方，經(jīng)甲方同意后，重新簽訂承包合同。
第四條 承包金用支付方式
1.該酒店每年承包金為___________元(大寫_____萬_____仟_____佰_____拾______元整)。
2.承包金支付方式如下：
A 分二次付款，自本同生效后________幾天內(nèi)付清，第一次應(yīng)交承包金_____元;第二次到_______時(shí)止，需交_______元。
B 一次性付清，至本合同生效______天內(nèi)全部繳清。
第五條 承包期間相關(guān)費(fèi)用及稅金
1.甲方應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用：
(1)在承包期間，房屋和土地的產(chǎn)權(quán)稅由甲方依法交納。如果發(fā)生政府有關(guān)部門征收本合同中未列出項(xiàng)目但與該房屋有關(guān)的費(fèi)用，由甲方負(fù)擔(dān)。
(2)__________________________
2.乙方交納以下費(fèi)用：
(1)乙方以一定的自有資金作抵押(或擔(dān)保)，乙方的抵押(擔(dān)保)額為________元。
(2)乙方應(yīng)按時(shí)交納稅收及相關(guān)的費(fèi)用，如不按時(shí)交納費(fèi)用引起的后果則由乙方全部承擔(dān)責(zé)任。
(3)___________________________
第六條 酒店房屋修繕與使用
1.在承包期限內(nèi)，甲方保證該房屋的使用安全(乙方使用不當(dāng)除外)，其它所屬硬件設(shè)施的維修責(zé)任由乙方自行負(fù)責(zé)。
A.甲方提出進(jìn)行維修須提前_______日書面通知乙方，乙方應(yīng)積極協(xié)助配合。
B. 對(duì)乙方的裝修裝飾部分甲方不負(fù)有修繕的義務(wù)。
2.乙方應(yīng)合理使用其所承包的房屋及其附屬硬件設(shè)施。如因乙方使用不當(dāng)造成房屋及設(shè)施損壞的，乙方應(yīng)立即負(fù)責(zé)修復(fù)或者經(jīng)濟(jì)賠償。
3.乙方如改變房屋的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、裝修或設(shè)置對(duì)房屋結(jié)構(gòu)有影響的設(shè)備，設(shè)計(jì)規(guī)模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。
第七條 對(duì)酒店的裝修部分各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任
1.因正常原因解除合同或終止的，乙方對(duì)酒店的'裝修費(fèi)由甲方承擔(dān)_____%，乙方承擔(dān)_____%;因客觀原因(如拆遷、政府行為、國(guó)家法律政策變動(dòng)、非典等非人為因素所能控制的)導(dǎo)致合同無法履行的，乙方對(duì)酒店的裝修費(fèi)由甲、乙雙方各承擔(dān)_____%;
2.因乙方過錯(cuò)導(dǎo)致合同解除或終止的，甲方有權(quán)選擇以下權(quán)利中的一種：
(1)依附于房屋的裝修歸甲方所有。
(2)要求乙方恢復(fù)酒店的原狀。
(3)向乙方收取恢復(fù)工程實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用。
第八條 酒店的轉(zhuǎn)讓與轉(zhuǎn)租
1.在承包期間，甲方有權(quán)依法定程序出賣乙方所承包的酒店。出賣后，本合同對(duì)新的酒店所有人和乙方繼續(xù)有效。
2.未經(jīng)甲方同意，乙方不得向第三人轉(zhuǎn)租及轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借酒店。
3.甲方出售該酒店，在________個(gè)月前書面通知乙方，在同等條件下，乙方有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。
第九條 合同的變更、解除與終止本合同
1.本合同生效后具有法律約束力，甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除本合同，需要變更或解除時(shí)，須經(jīng)雙方協(xié)商一致達(dá)成新的書面協(xié)議。
2.甲方有以下行為之一的，乙方有權(quán)解除合同：
(1)提供不符合約定條件的酒店設(shè)施，嚴(yán)重影響經(jīng)營(yíng)。
(2)甲方未履行房屋的修繕義務(wù)，嚴(yán)重影響經(jīng)營(yíng)。
3.在承包期間，乙方有下列行為之一的，甲方有權(quán)解除合同，收回所承包給乙方的酒店：
(1)未經(jīng)甲方書面同意，轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓該酒店。
(2)未經(jīng)甲方書面同意，拆遷變動(dòng)酒店結(jié)構(gòu)。
(3)損壞承包的酒店設(shè)施，甲方提出的合理期限內(nèi)未修復(fù)的。
(4)未經(jīng)甲方書面同意，不得應(yīng)用于酒店以外的用途。
(5)利用所承包的酒店進(jìn)行非法活動(dòng)。
(6)逾期未交納按約定應(yīng)當(dāng)由乙方交納的費(fèi)用，已經(jīng)給甲方造成損失的。
(7)拖欠承包金累計(jì)_______元。
4.承包期滿合同自然終止。
5.因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行或者無法完全履行時(shí)，甲、乙雙方協(xié)助商一致，可以變更或者解除合同。
第十條 酒店交付及收回的驗(yàn)收
1.甲方應(yīng)保證承包期間酒店本身及附屬設(shè)施、設(shè)備處于正常使用狀。
2.驗(yàn)收時(shí)雙方共同參與，如對(duì)裝修、器物等設(shè)施有異議應(yīng)當(dāng)場(chǎng)提出。當(dāng)場(chǎng)難以檢測(cè)的，應(yīng)于______日內(nèi)向?qū)Ψ教岢霎愖h。
3.乙方應(yīng)于承包期滿后，將承包酒店及附屬設(shè)備、設(shè)施如數(shù)交還給甲方。
4.乙方交還甲方的酒店及附屬設(shè)施應(yīng)保持完好的狀態(tài)，不得留下物品或者影響酒店的正常經(jīng)營(yíng)。對(duì)未經(jīng)同意留下的物品，甲方有權(quán)處置。
第十一條 違約責(zé)任
1.甲、乙雙方應(yīng)全面實(shí)際履行 本合同，不履行或者不完全履行的應(yīng)負(fù)違約責(zé)任。
2.在承包期間，乙方有第九條第三款的行為之一的，甲方有權(quán)終止合同，收回酒店的經(jīng)營(yíng)權(quán)，乙方應(yīng)按照合同總承包金的_____%向甲方支付違約金。
3.承包期間，乙方逾期交納本合同約定應(yīng)由乙方負(fù)擔(dān)的費(fèi)用，每逾期一天，則應(yīng)按上述費(fèi)用總額的_______%支付甲方滯納金。
3.在承包期間，乙方未經(jīng)甲方同意，中途擅自退包的，乙方應(yīng)按合同總承包金的____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補(bǔ)甲方損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4.在承包期滿，乙方應(yīng)如期交還酒店房屋。乙方逾期歸還，則每逾期一日應(yīng)向甲方支付________元的滯納金。乙方還應(yīng)承擔(dān)因逾期歸還給甲方造成的損失。
第十二條 保險(xiǎn)
在承包期限內(nèi)，乙方應(yīng)以甲方的名義，向保險(xiǎn)公司投保如下的保險(xiǎn)，并在保單上注明甲方是投保人，乙方是附加受保人。
承攬合同范本13
定做人：簽訂地點(diǎn)：
承攬人：簽訂時(shí)間：___年___月___日
第一條承攬項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬、支付期限（如空格不夠，可另行添加）
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：_______________________
第三條承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：_________________
第四條定做人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求：_____
第五條承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗(yàn)方法：_______
第六條定做人（是/否）允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人完成。
可以交由第三人完成的工作是：_______________
第七條工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：_____________
第八條結(jié)算方法和期限：______________________
第九條定做人在_____年____月___日前交定金（大寫）_____元。
第十條定做人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人。
第十一條定做人未向承攬人支付報(bào)酬或材料費(fèi)的'，承攬人（是/否）可以留置工作成果。第十二條違約責(zé)任：______________________。
第十三條合同爭(zhēng)議解決方式：本合同在履行中出現(xiàn)爭(zhēng)議的，雙方協(xié)商
解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十四條其他約定事項(xiàng)：_____________________________________
定做人：承攬人：?jiǎn)挝坏刂罚簡(jiǎn)挝坏刂罚悍ㄈ舜恚悍ㄈ舜恚郝?lián)系電話：聯(lián)系電話：
承攬合同范本14
(甲方)
(乙方)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體實(shí)際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托，承擔(dān)甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程，具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項(xiàng)目和內(nèi)容：
250KVA變受電工程的設(shè)計(jì)、設(shè)備購(gòu)置、安裝調(diào)試
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求：
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的'要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作，協(xié)助并配合線路驗(yàn)收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時(shí)提供竣工資料。
2、乙方采購(gòu)所有電氣設(shè)備和原料，應(yīng)從國(guó)家定點(diǎn)廠家采購(gòu)，并符合國(guó)家有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項(xiàng)及費(fèi)用的結(jié)算：
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計(jì)：102496 元;(高壓電纜、10KV線路部分按實(shí)際耗材在決算中計(jì)收)
3、本工程款分2次結(jié)清，其中：
(1)、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%(計(jì)70000 元)
(2)、工程竣工驗(yàn)收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計(jì)決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗(yàn)收：
1、根據(jù)工程施工要求，甲方應(yīng)于施工前具備土建驗(yàn)收條件(包括完成破路申請(qǐng)手續(xù)，設(shè)備進(jìn)場(chǎng)道路暢通等)，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場(chǎng)創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在______年______月_______日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時(shí)間順延。
3、施工期間，甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全，做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負(fù)。
5、乙方在工程結(jié)束時(shí)，甲方應(yīng)會(huì)同供電局有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)
代表：代表：
______年______月_______日 ______年______月_______日
承攬合同范本15
甲方（定作方）：
乙方（承攬方）：
甲、乙雙方本著平等互利經(jīng)過協(xié)商一致的原則，簽定本合同，以茲共同遵守執(zhí)行。
一、乙方負(fù)責(zé)為甲方加工所有需要雕花的產(chǎn)品，產(chǎn)品雕花單價(jià)雙方確認(rèn)，（詳見附件《雕花單價(jià)表》）。
二、甲方為乙方提供加工場(chǎng)地，水電，鑼機(jī)，打磨機(jī)等機(jī)器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。
三、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品所需要的工人由乙方自行聘請(qǐng)及管理。（包括工資及食宿福利等由乙方自行解決，甲方不予干預(yù)與管理）。
四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣，由乙方雕刻及砂光成雕花產(chǎn)品。樣品經(jīng)甲、乙雙方共同簽字確認(rèn)后予以封存。
五、乙方嚴(yán)格按照甲方提供的樣品或設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行加工，甲方提供的樣品或設(shè)計(jì)圖紙?jiān)谡Ｇ闆r下，能生產(chǎn)或制作出符合甲方產(chǎn)品要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并由甲方自行決定是否變更設(shè)計(jì)圖紙或樣品。
六、交貨期：從甲方提供雕花木料日起，同一款式_______套的_______天內(nèi)必須完工，_________套以下的_______天內(nèi)必須完工,___________套以下的_______天內(nèi)必須完工。特殊情況加急的，在雙方協(xié)定的期限內(nèi)完工，非標(biāo)的`必須在兩天內(nèi)完工。
七、甲方品質(zhì)管理員有權(quán)驗(yàn)收乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品，乙方必須給予配合與協(xié)助。驗(yàn)收不合格產(chǎn)品，乙方必須負(fù)責(zé)無條件返修。乙方不得對(duì)其進(jìn)行刁難或進(jìn)行賄賂，一經(jīng)查明有此種行為，甲方有權(quán)終止合同并且向乙方索賠。
八、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品，必須完全配套，并由甲方品質(zhì)管理員驗(yàn)收簽名，甲方生產(chǎn)管理人員簽名確認(rèn)，方可結(jié)算加工費(fèi)。
九、加工費(fèi)按月結(jié)算。當(dāng)月加工的產(chǎn)品，乙方必須在下月______號(hào)前將當(dāng)月加工的產(chǎn)品《過料單》交給甲方財(cái)務(wù)部予以確認(rèn)，甲方在下月底____日前將當(dāng)月加工費(fèi)以_______付款方式付給乙方。
八、違約責(zé)任：
1、乙方不能按期限交貨，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金。違約金計(jì)算，每遲延一天，按其價(jià)款總額的_______%計(jì)算，還應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行合同。
2、乙方不得提供甲方的產(chǎn)品花樣給同行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仿造，不得對(duì)外泄漏甲方的相關(guān)產(chǎn)品機(jī)密及信息。否則甲方有權(quán)向乙方追究相關(guān)損失賠償。
九、解決合同糾紛方式：甲、乙雙方因此發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向佛山市禪城區(qū)人民法院訴訟。
十、合同未盡事宜，雙方另協(xié)商解決。雕花加工單價(jià)為本合同的附件，視為合同的組成部分。
十一、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等效力，自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。
甲方（簽名蓋章）：
乙方（簽名蓋章）：
__年__月__日
__年__月__日
【承攬合同】相關(guān)文章：
加工承攬合同(范本)07-17
承攬合同范本09-06
承攬合同范本06-28
加工承攬合同范本07-29
【熱】承攬合同范本12-19
【熱門】承攬合同范本12-21
承攬合同范本【熱門】12-21
承攬合同范本【薦】12-24
【推薦】承攬合同范本12-20